Техническое задание к договору подряда

Исходный документ на проектирование технического объекта называется техническим заданием к договору подряда. Техническое задание содержит основные характеристики объекта, его назначение, технико-экономические, качественные и специальные требования, а также предписания по созданию необходимой документации. Техническое задание включается в договор на выполнение проектных работ и является его основой, определяющей порядок и условия работ, их цель, задачи, принципы, ожидаемые результаты и сроки выполнения.

Сторонами проектных работ являются: их заказчик (юридическое или физическое лицо) и исполнитель (проектировщик или разработчик). Исполнителем проектных работ может выступать только специалист, имеющий разрешение на их проведение. Изменения, дополнения и уточнения к техническому заданию совершаются с согласия сторон и утверждаются заказчиком. Исходной информацией для составления технического задания часто являются результаты предварительных исследований, расчетов, моделирования.

Целью составления технического задания является перевод задания заказчика, который не является специалистом в области проектирования, на язык предметной области. Текст задания составляется в произвольной форме. Рекомендуемыми разделами технического задания являются: полное наименование сторон; цель и исходные данные; требования сторон к выполнению работ; технико-экономическое обоснование; патентно-лицензионное обоснование; количество этапов проведения работ в соответствии с календарным планом.

Проектирование любого здания требует не только определенных технических знаний, это более сложный процесс, включающий в себя несколько этапов.
Любая работа по проектированию требует еще и творческого подхода, ведь, всегда хочется, чтобы твое творение было уникальным и красивым. Конечно, необходимо соблюдать строгую последовательность при оформлении каждого заказа на работы по проектированию, которые обязательно должны соответствовать существующим документам законодательного и нормативного характера.

Гражданский кодекс РФ, например, проектные работы определяет одним из подготовительных этапов при проведении строительных работ, которые, в свою очередь, требуется осуществлять в определенном строгом порядке. Здесь следует отметить, что порядок проведения этих работ зависит, прежде всего, от назначения строительного объекта. При стандартном способе проектирования предусматривается такой порядок:

• составление технического задания;
• эскиз;
• оформление технического проекта;
• и рабочего проекта.

Здесь более подробно будет рассмотрено, как правильно выполнить техническое задание.

Что такое ТЗ и зачем оно нужно

Часто приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда заказчик, договариваясь по телефону, объясняет, что именно он хочет получить, но на ответ на вопрос о наличии ТЗ, несколько теряется. Как правило, большинство заказчиков не знает, что такое ТЗ, и интересуется, так ли уж оно необходимо. Но дело в том, что ТЗ, или техническое задание, — это то, на что в первую очередь смотрят при составлении проектов, на этот документ ссылаются при проведении определенных работ, можно сказать, подрядчик следует только этому документу при составлении проектов и проведении других работ по строительству.

В техническом задании указаны все характеристики строительного объекта, собрана вся информация по предполагаемому строительству и, конечно, учтены пожелания заказчика. Таким образом, составление ТЗ на проектирование – это не что иное, как документально записанные и оформленные все стадии предстоящих работ по проектированию и возведению строительного объекта. Подобного рода документ помогает решить весь комплекс мероприятий, связанных с работами по проектированию и строительству. Самое идеальное ТЗ – это ТЗ, где отражены все существующие проблемы и точно, подробно указан тот проект, который в итоге желает получить заказчик. ТЗ на проектирование включает в себя несколько видов проектирования:

• эскизное;
• архитектурное;
• инженерное;
• конструктивное на отдельные виды металлоконструкций и т.п.

Как составить ТЗ

Прежде всего, приступая к любому виду работ, необходимо определить начальные и конечные этапы, выяснить основные цели, задачи и результаты, которые ожидаются, то есть разобраться с главными критериями проектирования. Техническое задание на проектирование составляется непосредственно перед проведением подрядных работ, ТЗ прикладывается к подрядному договору в виде отдельного приложения, которое должно быть согласовано обеими сторонами. Форма технического задания произвольна, но существуют все-таки определенные нормы оформления.

В некоторых случаях строительная компания grause.ru пользуется универсальными специальными таблицами для составления ТЗ на проектирование, такие таблицы помогают фиксировать все происходящие в ходе работ изменения, а также возможные отступления от первоначального проекта. Такие изменения очень важно фиксировать, чтобы владеть всей полнотой информации и проведенных строительных работах и еще предстоящих.

Между заказчиком и фирмой-проектировщиком составляется в соответствии с договором подряда ТЗ на проект будущего здания. При заполнении бланка на ТЗ потребуются такие общие сведения, как район предполагаемого строительства, особенности района: климат, рельеф и т.п. После этого заполняется уже другой раздел ТЗ, где раскрывается вся информация о будущем здании, здесь потребуется указать архитектурные и конструктивные формы быстровозводимого сооружения, отдельные элементы строительства, в том числе необходимо учесть коммуникационные особенности, дизайн местного ландшафта, благоустройство прилежащей территории. Кроме общих данных в этот раздел ТЗ по проектированию включают обычно и такие пункты, как:

• обоснование строительства;
• вид строительных работ (реконструкция, новое либо капитальное строительство или это ремонт: капитальный либо некапитальный);
• все данные заказчика в полном объеме (ФИО либо название организации, юр. и факт. адрес, банковские реквизиты и т.п.);
• особенности участка, на котором планируется проводить строительные работы;
• требования к объекту строительства (его тип, назначение, количество этажей, площадь, условия пользования подземным пространством, а также готовых проектов;
• очередность (порядок) строительства;
• сроки начала и завершения строительных работ и срок сдачи объекта в эксплуатацию, что обязательно должно быть оговорено в договоре заказа;
• характеристики качества возводимого объекта (по ГОСТу 54257-2010);
• характер этапов проектирования;
• разрешительная документация для строительства.

Составление ТЗ на проектирование и обеспечение проекта необходимой документацией – важное условие для качественного и эффективного строительства. Если этого не сделать, то все расчеты технического и экономического характера трудно будет обосновать, а все работы по проекту, строительству и монтажу не удастся четко организовать.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОДРЯДА

ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОДРЯДА

№ _______

г. _______________ «___» __________ 200__ г.

__________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____________________, с одной стороны,

(положения, доверенности)

и __________________________________________________,

(наименование предприятия, учреждения, организации)

именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________,

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________________________________,

(Устава, положения, доверенности)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы в соответствии с техническим заданием (Приложение 1 к Договору):

_______________________________________ (далее – работы).

(указывается полное наименование работ)

1.3. Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются в полном соответствии с _________________________________________________________________________________________.

(ТУ и другие документы, утвержденные или согласованные в установленном порядке,

их номера и даты)

1.4. Срок выполнения работ с ______________ до _____________. Подрядчик имеет право (не имеет права) выполнить работы досрочно.

1.5. Работа считается выполненной после подписания акта сдачи-приемки работы Заказчиком.

2. Сумма Договора и порядок расчетов

2.1. Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с выполненными объемами работ.

2.2. Сумма настоящего Договора составляет _____________________

(сумма цифрами

________________, в том числе НДС _____% __________________.

и прописью) (сумма цифрами и прописью)

2.3. Оплата по настоящему Договору производится _____________ _____________________________________ путем _____________.

(единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т. п.) (форма оплаты)

Оплата производится в течение ______ дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки.

2.4. Размер авансового платежа не более ________% от суммы Договора составляет ___________________________, в том числе НДС _____%

(сумма цифрами и прописью)

.

(сумма цифрами и прописью)

В случае выполнения работ отдельными этапами авансирование осуществляется поэтапно.

2.5. Цена работ на период действия Договора является фиксированной и пересмотру не подлежит.

3. Обязательства Сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

3.1.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

3.2. Подрядчик обязан:

3.2.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом выполнения работ (Приложение 2 к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора.

3.2.2. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

3.2.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения Договора имущества.

3.2.4. По окончании работ передать ее результат и права на нее Заказчику, а также передать Заказчику информацию, необходимую для эксплуатации и иного использования результата работ.

3.2.5. Предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы на _______ месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

3.2.6. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

3.2.7. Возвратить по окончании работ неиспользованные материалы и имущество, предоставленные Заказчиком для производства работ, в том состоянии, в котором они были предоставлены ранее.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. В течение _______ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы (этапа работ) либо по истечении срока, указанного в п. 1.5 настоящего Договора, осмотреть и принять результаты работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результаты работы, или иных недостатков в работе немедленно уведомить об этом Подрядчика.

3.3.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

4.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком производятся в соответствии с гражданским законодательством и оформляются актом выполненных работ, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправления и направляет его Подрядчику.

Подрядчик обязан в течение _______ дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

4.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Договоре.

4.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков.

4.5. После ввода объекта в эксплуатацию Подрядчик обязуется представить Заказчику в течение шести месяцев необходимую документацию для постановки объекта на баланс.

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения работ и за нарушение сроков выполнения этапов, если они предусмотрены по Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере ___% цены работ или этапа за каждый день просрочки, но не более ___% указанной цены.

5.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере _____% не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более _____% указанной суммы.

5.3. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

5.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении

3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

8. Порядок изменения и расторжения Договора

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 6.4 настоящего Договора, либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.3. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Договора без возмещения Подрядчику убытков, связанных с расторжением Договора.

8.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за ____________ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор вступает в действие с _________________ и действует до _______________ (или до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору).

9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

– Приложение 1. Техническое задание на _______ листах.

– Приложение 2. Календарный план выполнения работ на _____ листах.

– ______________________________________________.

– ______________________________________________.

9.5. Другие условия по усмотрению Сторон _____________________.

9.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК

(юридический и фактический адрес, банковские реквизиты, ИНН)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

ПОДРЯДЧИК

(юридический и фактический адрес, банковские реквизиты, ИНН)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Приложение 1

к типовому договору подряда

от _____________ № ____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ________________________________

(наименование работ)

Текст составляется в произвольной форме в соответствии с условиями Договора подряда.

Предлагается включить в содержание технического задания следующие разделы:

1. Полное наименование Заказчика.

2. Полное наименование Подрядчика.

3. Основание для проведения работ.

4. Цель и исходные данные.

5. Требования Заказчика к выполнению работ.

6. Требования Подрядчика к выполнению работ.

7. Технико-экономическое обоснование.

8. Патентно-лицензионное обоснование (при необходимости наличия такового).

9. Работы проводятся в _______________ этапов в соответствии с календарным планом выполнения работ (Приложение ________________ к Договору).

10. Приложения.

Приложение 2

к типовому договору подряда

от _____________ № ____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п Наименование работ по Договору и основных этапов его выполнения Срок выполнения: начало – окончание (число, месяц, год) Цена этапа

(руб.)

От того, насколько верно и подробно составлено техническое задание на установку монтажной системы видеонаблюдения, зависит не только закупочная процедура, но и безопасность людей. Постараемся раскрыть тему.

Правила описания объекта закупки на примере видеонаблюдения

С целью осуществления монтажа системы наблюдения заказчик проводит процедуру выполнения работы на объекте.

Если для этого ему требуется оборудование, закупка может включать в себя поставку, монтаж и установку системы.

Необходимо четко определить предмет контракта и верно сформулировать задачу:

1. Характеристика объекта: например, защите подлежит помещение и периметр здания, площадь здания — 500 квадратных метров, помещение отапливаемое, средняя температура –20 °С, влажность 70 %.
2. Назначение системы: например:

• обеспечение круглосуточного контроля;
• передача информации о состоянии охраняемых зон (помещения и территории объекта) на пункт наблюдения (в специально выделенное помещение);
• обеспечение возможности восстановления событий на основе архива информации.

Далее нужно подробно описать монтаж и размещение оборудования.

При составлении описаний оборудования и материалов исключаются ссылки на товарные знаки, марки, прописываются названия и функциональные характеристики.

Алгоритм составления технического задания (ТЗ)

Заказчику предстоит составить ТЗ исходя из имеющихся задач. Но в рамках любого ТЗ ему нужно установить некоторые общие параметры:

1. Определить срок (период) выполнения задач.
2. Составить перечень рабочих процессов.
3. Указать требования к используемым товарам.

Определенные таким образом параметры составят основу ТЗ. Если это техническое задание на монтаж видеонаблюдения, необходимо определить последовательность рабочих этапов. Например:

• подготовительные работы;
• протяжка и прокладка кабелей и проводов;
• установка оборудования;
• пусконаладочные процедуры (комплексная наладка систем телемеханики, установка, отладка и тестирование системы).

Далее нужно описать технологию проведения работ и включить указания по безопасности, например:

• производство работ осуществляется по «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утв.Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н);
• работы в зонах категории «повышенной опасности» производятся звеном не менее двух человек.

В конце документа установить порядок сдачи и приемки результатов работ.

Если составляется техническое задание на проектирование видеонаблюдения, заказчик должен включить в содержание перечень нормативных документов для разработки проектной документации. Это могут быть ПУЭ (Правила устройства электроустановок), СНиПы, РД (рабочая документация), ГОСТы. Далее нужно составить перечень функциональных требований к разрабатываемой системе наблюдения и перечислить требования к выполнению работ.

Скачать образец технического задания на установку видеонаблюдения

Скачать образец технического задания на монтаж видеонаблюдения